品才網(wǎng)>合同范文>工程合同糾紛答辯狀

工程合同糾紛答辯狀

時間：2022-07-08 20:23:49 合同范文我要投稿

相關(guān)推薦

工程合同糾紛答辯狀

答辯人：山東XXX股份有限公司，住所地：淄博市張店區(qū)南定車站街69號

工程合同糾紛答辯狀

法定代表人：XXX，職務(wù)：董事長

被答辯人：XXX，男，1958年3月1日生，漢族，住XXXXXX.

因被答辯人XXX訴答辯人山東XXX股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，答辯人現(xiàn)作出如下答辯：

一、被答辯人存在嚴重違約情形，被答辯人要求答辯人支付工程款，無任何事實與法律依據(jù)。

2007年6月15日、2007年7月26日，被答辯人與答辯人簽訂了兩份合同：《電熱煅燒氧化鋁磨料輥道窯建造合同》與《梭式窯建造合同》。其中《電熱煅燒氧化鋁磨料輥道窯建造合同》約定，被答辯人承包該輥道窯的建造任務(wù)，負責工程設(shè)計施工、包工包料、包調(diào)試，答辯人根據(jù)工程完成情況分批支付工程款。但根據(jù)被答辯人的實際履行情況，被答辯人并未按照合同約定履行施工合同，其中工程的結(jié)構(gòu)、建筑材料等方面存在嚴重違約情形。

根據(jù)《建筑工程質(zhì)量管理條例》第二十八條規(guī)定：“施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標準施工，不得擅自修改工程設(shè)計，不得偷工減料。”但被答辯人對《電熱煅燒氧化鋁磨料輥道窯建造合同》的履行卻存在十余處違約，屬于嚴重違約情形。根據(jù)《電熱煅燒氧化鋁磨料輥道窯建造合同》及其工程技術(shù)指標《HC24.96-0.8電熱煅燒氧化鋁磨料輥道窯技術(shù)附件》的約定，被答辯人的違約情形總結(jié)如下：

1.　被答辯人逾期履行

合同規(guī)定：該窯爐由被答辯人負責設(shè)計并在現(xiàn)場制作、施工、安裝，自收到定金日起50日內(nèi)(即2007年8月16日前)，被答辯人應(yīng)完成窯爐的設(shè)計，制作，施工，安裝及調(diào)試工作。但根據(jù)實際的工程進展情況，被答辯人10月20日才完工，開始冷態(tài)調(diào)試。

2.　被答辯人履行嚴重不符合合同，與合同不符之處多達十處，給答辯人造成重大經(jīng)濟損失。具體違約情況總結(jié)如下：

(1) 傳動調(diào)速范圍不合要求：最高速度即為常用速度(4.16m/h)，不能在2-8m/h范圍內(nèi)調(diào)速。

運行速度的不可調(diào)，造成產(chǎn)品的生產(chǎn)速度不可控制，嚴重影響產(chǎn)品生產(chǎn)效率。

(2) 窯爐加熱區(qū)數(shù)不合要求：合同規(guī)定為8節(jié)，實際為7節(jié);相應(yīng)的加熱元件布置不符合合同規(guī)定：硅碳加熱棒減少一區(qū);溫控點數(shù)也相應(yīng)減少了1點。

以上配件不符合合同要求，造成設(shè)備無法達到目標功率，溫區(qū)不溫，從而產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)，產(chǎn)品出廢率明顯升高。

(3) 額定加熱功率由210KW增加到330KW乙方未及時通知答辯人，使答辯人配置的變壓器和電纜超負荷運行，存在安全隱患。(對此，淄川區(qū)昆侖鴻鵬窯業(yè)設(shè)備加工廠蘇宗朋已出具書面材料確認。)

(4)窯頂結(jié)構(gòu)不符合合同規(guī)定，由橫向整塊過橋磚改為橫向多塊吊頂磚。

窯頂結(jié)構(gòu)變更后，會使窯爐的保溫效果降低，降低窯爐溫度。(此項已由淄川區(qū)昆侖鴻鵬窯業(yè)設(shè)備加工廠蘇宗朋已出具書面材料確認。)

(5)窯爐內(nèi)壁，除高溫段外，未按合同規(guī)定粘貼耐火纖維氈。

(6)溫度控制儀表方面，均未達到合同要求：

K分度號熱電偶由7支減為5支;S分度號熱電偶由5支減為3支; 　B分度號熱電偶應(yīng)為4支，實際未安裝;智能儀表由9塊減為7塊;單顯表由5塊減為3塊;晶閘管模塊由8塊減為7塊。

(7)窯體建造所用耐火材料變更：未按照合同采用宜興摩根熱陶瓷的耐火材料，而使用了河南低價耐材。

工程實際使用的耐火材料低于合同約定的質(zhì)量要求，該耐火材料容易斷裂，斷裂后會對生產(chǎn)造成重大損失。(此項已由淄川區(qū)昆侖鴻鵬窯業(yè)設(shè)備加工廠蘇家朋已出具書面材料確認。)

(8)傳動系統(tǒng)：只實現(xiàn)前進，擺動功能，且擺動達不到一周，無法實現(xiàn)事故處理中的保護棍棒，沒有后退功能。

(9)由于加熱區(qū)數(shù)的減少，加熱元件超負荷運行，損壞加快，且ф25/800/500硅碳棒不能達到要求。

(10)　輥棒由側(cè)面入窯，由于兩側(cè)窯墻孔不同心及機械機構(gòu)問題，輥棒損壞率極高，高鋁輥棒每班次損壞3-8支不等。

二、工程未能通過驗收，無從談起工程已經(jīng)超過了質(zhì)保期。

被答辯人施工完畢后對工程進行了實驗調(diào)試，并于2007年10月30日出具《28.08m煅燒窯變更》的材料，書面確認了實際工程與合同約定的三處不相符之處。當然，在答辯狀前半部分答辯人就已經(jīng)對被答辯人十余處違約情形進行了總結(jié)，不再累述。而且，事后答辯人因工程質(zhì)量不合格而將該工程空置，未能實際使用該工程。所以，被答辯人出具的書面材料能夠證明，由于被答辯人的履行不符合合同約定而使該輥道窯工程無法通過驗收。根據(jù)《建筑工程質(zhì)量管理條例》第40條規(guī)定：“建設(shè)工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算�！碑斎�，由于被答辯人的過錯工程沒有通過驗收，故該建設(shè)工程無從談起超過了合同約定的保質(zhì)期�？梢�，被答辯人對合同的履行并不像其在起訴書所主張的那樣“已經(jīng)完全履行并且已經(jīng)過了合同約定的`質(zhì)保期”，而且，兩座窯爐也未投入實際使用。

相反，由于被答辯人存在嚴重違約行為，拒絕履行合同約定的無償返工義務(wù)。根據(jù)《電熱煅燒氧化鋁磨料輥道窯建造合同》第九條第二款規(guī)定：“工程質(zhì)量不符合本協(xié)議約定的安裝規(guī)范標準，乙方必須無償返工�！�

由于原告拒絕履行返工義務(wù)，經(jīng)被告與原告多次交涉，仍無法就工程質(zhì)量問題達成協(xié)議。原告違約情節(jié)非常嚴重，施工質(zhì)量幾乎完全不符合合同要求，事后又拒絕采取補救措施，其行為已構(gòu)成根本違約。答辯人建造輥道窯的目的完全落空，合同期待利益無法獲得，從而繼續(xù)履行合同已無實際意義，故答辯人有權(quán)解除合同，并要求被答辯人就其不當履行采取補救措施，并對因此給答辯人造成的損失承擔賠償責任。對此，答辯人保留通過訴訟維護自身合法權(quán)益的權(quán)利。

綜上所述，被答辯人的訴訟請求無事實與法律依據(jù)，請法庭依法駁回。

答辯人：山東XXXX股份有限公司

20xx年　1月　　日

工程合同糾紛答辯狀

答辯人：南京××公司

住所地：南京市××區(qū)××街××號

答辯人因江蘇××公司對施工合同糾紛一案所提上訴，提交答辯意見如下：

一、一審認定包括質(zhì)保金在內(nèi)的全部工程款支付條件業(yè)已成就，符合合同約定，具有事實和法律依據(jù)。

雙方于2008年7月9日簽訂的補充協(xié)議(二)明確約定“該項工程全部完工并驗收合格，乙方把所有原材料的質(zhì)保書、合格證、檢測報告提供給甲方后一星期內(nèi)付至總價的80%，其余付款條件及其他所有條款和未盡事宜按2008年5月5日簽訂合同及2008年5月26日簽訂的補充協(xié)議履行”，其中的“該項工程”系指鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程。上訴人與答辯人所簽的三份合同和補充協(xié)議的內(nèi)容構(gòu)成雙方的建設(shè)工程施工合同，文本中出現(xiàn)的“該項工程”的含義是統(tǒng)一的、明確的.，這一用語如無特別說明應(yīng)指合同標的，即上訴人分包給被上訴人的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程。上訴人將“該項工程”理解為物流配送中心全部工程，沒有事實和法律依據(jù)。

“該項工程全部完工并驗收合格”中的驗收系指上訴人對該項工程的內(nèi)部驗收，而不是相關(guān)行政主管部門的竣工驗收。作為物流配送中心全部工程的一項子工程，只能在全部工程完工后才能進行相關(guān)行政主管部門的竣工驗收，而答辯人對全部工程的進度完全無法掌控，更何況分包合同只能約定分包工程的竣工驗收，而不能對全部工程的竣工驗收做出約定。事實上，直至一審?fù)�，物流配送中心全部工程仍未完工，更談不上竣工驗收，如果將“驗收合格”理解為相關(guān)行政主管部門的竣工驗收，對答辯人是極不公平的。補充協(xié)議(二)第三條規(guī)定“乙方必須在2008年8月7日前全部完工并驗收合格”，協(xié)議簽訂于2008年7月9日，當時雙方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在2008年8月7日前完工并進行竣工驗收，如果將“驗收合格”理解為相關(guān)行政主管部門的竣工驗收，則該條款實際無法履行。雙方簽署該協(xié)議的目的是為了積極履行，只有將“驗收合格”理解為上訴人對該項工程的內(nèi)部驗收才符合雙方真實意思和合同目的。

二、一審對違約金進行調(diào)整有法律和事實依據(jù)，符合公平原則和誠實信用原則。

補充協(xié)議(二)中約定每滯后一天罰款十萬元違約金，延期違約金不限額。該違約金與合同總價相比，明顯過高，而被上訴人一直未能提交證據(jù)證明其因延期完工所遭受損失。《合同法》第一百一十四條第二款規(guī)定“約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少”�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(二)》第二十九條規(guī)定“當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應(yīng)當以實際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預(yù)期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’”。根據(jù)上述規(guī)定，法院有權(quán)對過分高于造成的損失的違約金予以適當減少。

特別需要指出的是，被上訴人逾期四天完工是在施工過程中遭遇極端天氣，屬不可抗力，按照合同法第一百一十七條的規(guī)定，可部分或者全部免除責任。

一審法院綜合各種因素對違約金進行調(diào)整，符合公平原則和誠實信用原則。

綜上，答辯人認為上訴理由沒有法律和事實依據(jù)，請求法院依法駁回上訴，維持原判。

此致

南京市中級人民法院

答辯人：南京××公司

20XX年×月×日

【工程合同糾紛答辯狀】相關(guān)文章：