- 外墻涂料工程合同合同 推薦度：
- 相關推薦
外墻涂料工程合同
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同起到的作用越來越大，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的外墻涂料工程合同，歡迎大家分享。
外墻涂料工程合同1
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商、甲方將“通州區(qū)平潮用電管理站外墻涂料工程”施工承包給乙方。為明確雙方的責任和義務，確保工程質量，保證安全、文明施工，按期完成施工任務，依據(jù)國家有關法律、行政法規(guī)，本著平等、自愿的原則特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：通州區(qū)平潮用電管理站外墻涂料工程
2、工程地點：通州區(qū)平潮
3、工程承包內(nèi)容：平潮用電管理站外墻涂料
4、施工工藝：~1剔除空鼓，補水泥灰~2滿批一遍膩子~4打磨滾刷一遍底涂~5滾刷二遍面涂。
二、工程質量：合格
三、承包方式：包清工(包工不包料)
四、工程造價、結算方式
1、工程量：約900㎡(以實際工程量為準)
2、人工費單價：14.00元/㎡
3、人工費總價：壹萬貳仟陸佰元(暫估)
4、結算方式：按實際工程量平方米乘以單價結算
五、雙方義務和責任
1、甲方義務和責任
(1)、做好建設單位及施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作。
(2)、及時方提供的施工所需的材料。
2、乙方義務和責任
(1)、嚴格按照施工工藝要求施工。做好自檢工作，確保工程質量。
(2)、嚴格按照建筑工程施工安全規(guī)范進行施工。采取符合規(guī)范要求的施工方法和安全措施，確保施工人員和第三者的安全。如乙方違反操作規(guī)程、野蠻作業(yè)所發(fā)生的安全責任由乙方承擔。
(3)、服從乙方統(tǒng)一管理，施工的垃圾及時清理，共同維護施工現(xiàn)場的清潔。
(4)、責任提供施工所需的工具和設備。
(5)、乙方施工人員的意外傷害保險由乙方自行辦理，(費用包含在清工單價中)。
六、工程款的支付與結算
1、工程竣工驗收合格后一次性結清。
七、違約責任
1、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應履行合同所規(guī)定的'各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方該工程人工費10%的違約金，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2、如乙方承包的該工程驗收不合格或不符合要求的，乙方應無條件返工，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。
八、仲裁與調(diào)解
如發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行仲裁、調(diào)解。
九、合同生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程款結算清后自行失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
外墻涂料工程合同2
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商、甲方將"通州區(qū)平潮用電管理站外墻涂料工程"施工承包給乙方。為明確雙方的責任和義務，確保工程質量，保證安全、文明施工，按期完成施工任務，依據(jù)國家有關法律、行政法規(guī)，本著平等、自愿的原則特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：通州區(qū)平潮用電管理站外墻涂料工程
2、工程地點：通州區(qū)平潮
3、工程承包內(nèi)容：平潮用電管理站外墻涂料
4、施工工藝：
二、工程質量：合格
三、承包方式：包清工(包工不包料)
四、工程造價、結算方式
1、工程量：約900㎡(以實際工程量為準)
2、人工費單價：14.00元/㎡
3、人工費總價：壹萬貳仟陸佰元(暫估)
4、結算方式：按實際工程量平方米乘以單價結算
五、雙方義務和責任
1、甲方義務和責任
(1)、做好建設單位及施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作。
(2)、及時方提供的施工所需的材料。
2、乙方義務和責任
(1)、嚴格按照施工工藝要求施工。做好自檢工作，確保工程質量。
(2)、嚴格按照建筑工程施工安全規(guī)范進行施工。采取符合規(guī)范要求的施工方法和安全措施，確保施工人員和第三者的安全。如乙方違反操作規(guī)程、野蠻作業(yè)所發(fā)生的安全責任由乙方承擔。
(3)、服從乙方統(tǒng)一管理，施工的垃圾及時清理，共同維護施工現(xiàn)場的清潔。
(4)、責任提供施工所需的工具和設備。
(5)、乙方施工人員的意外傷害保險由乙方自行辦理，(費用包含在清工單價中)。
六、工程款的支付與結算
1、工程竣工驗收合格后一次性結清。
七、違約責任
1、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應履行合同所規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方該工程人工費10%的'違約金，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2、如乙方承包的該工程驗收不合格或不符合要求的，乙方應無條件返工，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。
八、仲裁與調(diào)解
如發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行仲裁、調(diào)解。
九、合同生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程款結算清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
外墻涂料工程合同3
甲方：_________________身份證：_________________
乙方：_________________身份證：_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經(jīng)乙方。為明確雙方的權利和義務，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況事項本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。
1、乙方在承包過程中應嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及施工規(guī)程，做到安全生產(chǎn)，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員(3人)購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發(fā)生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產(chǎn)損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償(甲方出于人道主義，如發(fā)生人生事故可付擔10%，實際財產(chǎn)損失50%補償)。
第二條違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的.實際損失超過違約金的，應進行補償。
第三條爭議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第四條本合同自雙方蓋章或簽字后生效。
第五條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
電話：_________________電話：_________________
簽約日期：_______年____月____日
外墻涂料工程合同4
甲方：
乙方：
甲方將工程，發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條工程名稱:
第二條工程地點:
第三條工程內(nèi)容、涂料品牌、色號：
1、工程內(nèi)容：
2、涂料品牌：
3、使用顏色號：
第四條工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積約為M2，單價為：元/ M2，(此單價不含稅金、配合費)
2、工程總造價約為：，以現(xiàn)金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工作量展開計算并結合簽證按實結算。
3、工程竣工驗收合格后天內(nèi)，由乙方負責將工程造價結算書送交甲方審核辦理結算手續(xù)。
第五條合同工期
甲方發(fā)出進場通知后，天內(nèi)乙方必須安排工人進場施工，有效工期為天。在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
1、遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。
2、甲方要求變更設計圖紙、工程內(nèi)容或增加項目。
第六條工程質量等級
1、甲方對工程質量的要求：在保質期(天)內(nèi)不脫皮，基本不褪色。
2、由建設單位對本合同項目工程質量進行評定，達到本款要求。
3、雙方對工程質量有爭議，提請建筑工程質量監(jiān)督部門仲裁。
第七條工程款支付
乙方進場施工三日內(nèi)甲方支付乙方%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的%，預留%保修金，保修期為，保修期滿天內(nèi)甲方一次性付清乙方。
第八條竣工驗收
雙方對工程施工質量按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》JG73-91標準進行驗收。
第九條甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置，甲方承擔由此費用。
2、按第七條款支付乙方進度款。
3、負責提供與施工相關的資料。
4、甲方委派為工地現(xiàn)場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的`問題，與乙方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度、現(xiàn)場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。
2、乙方委派為工地現(xiàn)場代表，負責行使乙方的權利及義務。
3、負責提供外墻涂料施工并保證驗收合格，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結算。
4、在施工期間做好現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發(fā)生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。
5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統(tǒng)一管理。
6、做好文明施工、工完場清工作。
第十條違約責任及爭議解決辦法
外墻涂料工程合同5
甲方：
乙方：
雙方本著平等互利的原則，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，自愿就工程的外墻、屋面（以上）等外涂料工程施工達成如下和約：
一、施工承包范圍：
工程的外墻、屋面（以上）等外涂料分項工程。
二、施工承包工期：
1、自________年____月____日至________年____月____日。
2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經(jīng)甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內(nèi)容。否則，工期每拖延一天，承包人受罰人民幣20元，并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。
三、施工承包價格：
1、工程單價：每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、運輸?shù)龋?/p>
2、工程量：工程量結算根據(jù)實際施工面積、變更及甲方簽證據(jù)實結算。
四、施工質量要求：
1、工程質量必須符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（gb50300-20）、《建筑裝飾裝修質量驗收規(guī)范》（gb50210-20）等現(xiàn)行相關專業(yè)規(guī)范、標準的規(guī)定，質量等級合格以上。若工程質量達不到要求，承包人應承擔由此引起的重新施工、返工、整改或重新請人整改的所有費用（材料費、人工費），并承擔由此引起的一切直接或間接的`后果。
2、外墻在涂料前必須涂刷抗堿封閉底漆;子必須平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫，膩子干燥后應打磨平整光滑，并清理干凈。墻面必須使用耐水膩子;
3、材料進場均須提供產(chǎn)品合格證、性能檢測報告和進場驗收記錄;
4、涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;
5、基層膩子必須最少不得少于三遍，涂料面層最少不得少于三遍;
6、涂料的顏色、必須均勻一致，不得出現(xiàn)泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋、等現(xiàn)象;裝飾線、分色線直線度不得超過1。
7、施工主要工序應滿足以下順序：
修補——清掃——填補縫隙、局部刮膩子——磨平——施涂封底涂料——施涂主層涂料——滾壓——
第一遍罩面涂料——
第二遍罩面涂料——
第三遍罩面涂料。
8、施涂罩面涂料時，不得有漏涂和流俯現(xiàn)象，等
第一罩面涂料干燥后，方可施工。
五、承包方式：包工包料
六、付款方式：
�。�1）、工程款的支付根據(jù)實際情況而定，但每次支付不得超過已完成工程量的80%。
�。�2）、單項工程完工驗收合格后____日內(nèi)支付至合同總額的95%;
�。�3）、余款5%自工程竣工驗收________年且無質量問題的1個月內(nèi)付清。
七、工程條件
為了保證工程質量，甲方必須提供以下條件：
1．施工基面滿足相關規(guī)范要求。
2．提供施工所需腳手架，進入現(xiàn)場交叉施工時雙方配合。
3．施工現(xiàn)場所需水、電。
八、安全施工要求：
1、乙方施工人員進入施工現(xiàn)場，甲方事先對施工人員進行三級安全教育。
2、遵守甲方管理，遵守各項安全管理制度，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，接受安全管理。
3、由施工方所造成的施工質量事故及個人傷亡事故，由施工方承擔。
4、乙方按文明施工要求組織施工，保持場地整潔衛(wèi)生，建筑垃圾按甲方指定地點堆放，完工后乙方應將建筑垃圾運出屋村外處理，費用乙方自負。
九、其他
1、承包人不得將所承包的工程轉包給
第三者，否則，由此造成的工程拖延每天罰款人民幣20元，并承擔由此引起的其它責任（總工期、質量、安全），發(fā)包人并將馬上終止合同。
2、承包人應對本組工人的勞保等所需證件及時辦理，費用有承包人自負，否則由此引起的后果有承包人自負，并不得以次為借口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。
4、在保修期限內(nèi)，承包人不在要求的期限內(nèi)保修，發(fā)包人可委托其它人員進行修理，費用從保修金中扣除，承包人并應負責由此產(chǎn)生的后果。
十、本合同一式二份，發(fā)包人、承包人各執(zhí)一份。
十一、本合同自簽定之日起生效。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：________年____月____日________年____月____日
外墻涂料工程合同6
甲方：身份證號：乙方：身份證號：
甲方將座落在暢達小區(qū)，將其外墻涂料工程委托乙方施工，雙方應遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商同意，達成如下條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包范圍：外墻涂料工程;
三、承包方式：包工包料包質量，包質量十五年以上
四、工程內(nèi)容：粉刷外墻(紅色)
五、工程材料：
本工程使用涂料為亮龍品牌，顏色以甲方確定的色板為準，材料到達現(xiàn)場必須經(jīng)甲方代表驗收，質量達到國家標準后可投入使用。
六、工程造價：
1、本工程外墻涂料綜合單價24元/平方米，此報價不含稅款(綜合單價包括人工費，材料費，做法工序：專用膩子二遍、底漆一遍、紅色面漆二遍)。
2、面積：按實際施工面積計算。
3、結算造價：工程量按實際施工面積計算，若有設計變更可按實際調(diào)整。完工后，付清所有的'工程款(以后維修雙方協(xié)商再定)。
4 、工程款支付：工程開始預付總工程款20%，工程進行到一半付總工程款的60%，完工后付總工程款的15%，剩余5%做為質保金，一年后付清。
七、本工程如發(fā)生安全事故，由乙方承擔，八、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章并簽證后生效。雙方各執(zhí)一份。
九、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成可申請仲裁委員會仲裁。
十、本合同工程完工達到質量要求，工程款結清后失效，但以后維修雙方協(xié)商再定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
外墻涂料工程合同7
甲方：
乙方：
甲方將工程，發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條涂料品牌
1、涂料品牌：
第二條工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積約為M2，單價為：元/ M2
�。ù藛蝺r不含稅金、配合費）
2、工程總造價約為：，以現(xiàn)金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工作量展開計算并結合簽證按實結算。
第三條合同工期
甲方發(fā)出進場通知后，天內(nèi)乙方必須安排工人進場施工，有效工期為日歷天。
在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
第四條工程質量等級
1、甲方對工程質量的要求；，在保質期內(nèi)不脫皮，基本不褪色。
2、雙方對工程質量有爭議，提請建筑工程質量監(jiān)督部門仲裁。
第五條工程款支付
乙方進場施工三日內(nèi)甲方支付乙方30%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的99%，預留1%保修金，保修期為壹年，保修期滿十五天內(nèi)甲方一次性付清乙方。
第六條竣工驗收
雙方對工程施工質量按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》JG73-91標準進行驗收。
第七條違約責任及爭議解決辦法
1、合同生效后如有色號更改應征得乙方同意，否則因為更改造成乙方定貨損失的，則要求更改方應按更改色彩油漆內(nèi)墻工程量造價的.50%賠償乙方的經(jīng)濟損失。
2、乙方按合同規(guī)定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質量問題，乙方必須返工，由此產(chǎn)生的費用均由乙方承擔。
3、合同履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。如果無法達成協(xié)議，提交有關仲裁機構或向法院起訴解決。
第八條其他事項
1、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。
2、本合同壹式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程價款全部結清后自動失效。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法人委托代表：法人委托代表：
電話：電話：
地址：地址：
_________年____月____日
【外墻涂料工程合同】相關文章：
外墻涂料工程合同合同范本12-11
外墻涂料合同02-17
外墻涂料施工合同04-29
公司外墻涂料施工合同03-08
通用的外墻涂料施工合同12-14
建筑施工外墻涂料合同03-12
外墻涂料施工合同范本05-06
外墻涂料合同電子版（精選5篇）03-03
工程工程合同06-28