【推薦】工程施工合同
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家收集的工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
工程施工合同1
____________________(甲方)建設需要，經(jīng)同意委托由______________________________有限公司(乙方)負責施工，雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
一、工程內(nèi)容
工程開竣工日期：__________年2月20日至__________年3月30日；工程地點：____________________
二、承包方式：
按規(guī)定實行包工包料
三、付款辦法：
1.合同簽訂后工程款一次性結清，同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。
2.乙方開戶銀行：______________________________；支行賬號：____________________
四、材料供應：
施工所需材料由乙方組織供應。
五、工程變更：
乙方應按照圖紙為依據(jù)組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據(jù)重新計算工程造價。
六、工程質(zhì)量：
1.依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的'建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關補充規(guī)定辦理。
2.如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔，如果操作不善造成質(zhì)量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。
3.工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應負責回訪，如果施工不善乙方應負責修補或返工。
七、工程竣工驗收：
乙方在竣工前應做好自檢，竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關部門組織驗收。
八、甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產(chǎn)教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負全責。
九、本工程：
甲方指定為工程負責人
乙方指定偰云真為工程負責人
雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。
十、本合同一式貳份。經(jīng)甲乙雙方蓋章有效。
十一、合同與上級有關規(guī)定抵觸時應按上級規(guī)定執(zhí)行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同2
甲方： 乙方：
為明確雙方的權利和義務，遵循平等、公平的原則，根據(jù)相關法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的工程內(nèi)容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 承包工程內(nèi)容：
三、 承包及付款方式：包工包料，暫估價為 萬元，每月按實際完成工程量的'%支付進度款。
四、 工 期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、 工程質(zhì)量
1、 乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質(zhì)量監(jiān)督簽證后，方可進行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。
六、 工程造價
1、 工程承包預算造價執(zhí)行(20)《____省市政設施養(yǎng)護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規(guī)定調(diào)整。
2、 工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
九、 本合同一式四份，
甲、乙雙方各執(zhí)二份。 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同3
甲方：
乙方：
根據(jù)《民法典》及其他相關法律的規(guī)定,甲乙雙方本著友好協(xié)商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達成如下協(xié)議,甲乙雙方均應按照本協(xié)議項下的規(guī)定嚴格執(zhí)行,確保工程的順利完工。
一、工程概況
1、工程名稱：____省____市馬浦鎮(zhèn)1高架橋樁基工程
2、工程基本情況：樁基總量1500根，孔深35至60，工程單價280元。
二、雙方權利義務
1、甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平，并應當提供施工工人住房，本施工工程水、電費由甲方負責。
2、合同簽訂后，乙方應該盡快組織機械設備進場施工，如因乙方的原因而遲遲不能進場施工，甲方有權追究乙方的違約責任。
3、甲方應該在乙方機械設備進場后____日內(nèi)提供好本合同第二條第1款所規(guī)定的內(nèi)容，超過____日的，甲方應向乙方承擔違約責任。
4、甲方應該為乙方的施工提供良好條件，包括工作面、征地等，保證乙方按照正常的工期進行施工，如因甲方原因?qū)е乱曳綍和；蛘卟荒苁┕さ扔绊懝こ淌┕みM度的情形，甲方應向乙方承擔違約責任，造成損失的，還應該承擔賠償責任。
5、乙方保證按照相關的質(zhì)量標準進行施工，保證工程的'施工質(zhì)量，如甲方認為乙方的工程施工質(zhì)量不合格，其應該向乙方提供標準的工程質(zhì)量報告，否則即視為工程施工質(zhì)量合格。
6、如工程出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方有義務組織修復，修復費用由甲方承擔。
7、合同簽訂后，如因工程施工難度增加、質(zhì)量標準提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的費用由甲方承擔。
三、工程結算及付款方式
1、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程總量80%的工程款，結算依據(jù)為上月工程總量和本合同第一條第2款規(guī)定的工程單價，否則甲方應該向乙方承擔違約責任。
2、本工程全部竣工完成后3個月內(nèi)，甲方應向乙方支付余下的工程款，否則甲方應向乙方承擔違約責任。
四、違約責任
1、甲方違反本合同
第二條第1款、第3款、第4款的規(guī)定，應該向乙方承擔本合同項下工程款%的違約金，如甲方繼續(xù)違約，致使乙方無法施工的，甲方在向乙方承擔違約責任后，乙方有權單方解除合同。
2、甲方違反本合同第三條第1款的，應向乙方承擔該月施工工程款%的違約金，累計數(shù)月未結算的，總違約金由各月違約金相加計算，超過3個月未按照要求結算工程款的，乙方有權單方解除合同并追究甲方的法律責任。
3、甲方違反本合同第三條第2款的規(guī)定，應向乙方承擔未結算工程款%的違約金，并同時向乙方承擔同期銀行貸款利率4倍的利息。
4、乙方違反本合同第二條第2款規(guī)定的，應向甲方承擔合同總額%的違約金。
五、爭議解決
甲乙雙方履行本合同發(fā)生爭議的，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向人民法院提起訴訟。
六、本協(xié)議未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式2份，甲乙雙方各持一份，具有同等的法律效力。
八、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生法律效力。
甲方：乙方：
時間：時間：
工程施工合同4
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將__小區(qū)基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間：開工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同補充協(xié)議
三、工程內(nèi)容及造價：
基礎工程及地下室：__元
閣樓：__元
平房車庫：__元
化糞池：__元(包括池外管道項目)
合計人民幣：__(__元)
四、工程質(zhì)量等級：合格。
五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方負責人：
乙方負責人：
__年__月__日
工程施工合同5
合同編號：
簽約地點：
簽約時間：
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等自愿的基礎上，依照《合同法》《建筑法》及其它有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方委托乙方對裝修工程，達成如下協(xié)議：
第一條：裝修工程概況
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商決定，位于由乙方負責施工。
第二條：合同承包范圍
項目：包括 裝修工程(不含軟裝飾工程部分，不含外立面部分)，室內(nèi)地面鋪設，隔墻，局部電路改造等。具體見附件《裝修項目一覽表》，《裝修項目預算單》和施工圖紙。
第三條：施工工期
開工日期：年月日(以甲方款到為開工期)， 竣工日期：年月日，總工期為 天.具根據(jù)甲方設計調(diào)整到位時間，裝修時間進行適當調(diào)整。
第四條：裝修工程內(nèi)容及金額
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫： 元。裝修工程內(nèi)容和金額詳見附件《裝修工程預算書》
工程總造價按實際發(fā)生工程量計算，工程單價按以上單價為準。
第五條：付款方式
1、合同簽訂甲方應支付乙方總工程款的30%，即：
2、工程進度1/3(工期或工程量過1/3)支付乙方總工程款的30%;即：
3、工程進度2/3(工期或工程量2/3)支付乙方總工程款的30%;即：
4、裝修工程竣工驗收合格后，甲方憑雙方授權代表簽署終驗收報告，甲方再支付乙方工程款的10%和項目變更全款，即： ;
第六條：裝修工程驗收
按照《建筑裝修標準規(guī)范》進行驗收。
第七條：裝修工程質(zhì)保
裝修工程保質(zhì)期限為一年，以裝修工程驗收合格之日起計算，保質(zhì)期內(nèi)工程范圍內(nèi)非人為損壞、不可抗力因素損壞。由乙方負責無償維修。在質(zhì)保期內(nèi)裝飾出現(xiàn)故障的，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)抵達甲方現(xiàn)場處理問題。
第八條：其它
1、本合同自雙方法定代表人或授權代表人簽字并蓋章后生效。
2、本合同一式份，乙方執(zhí)份，本合同設有附件《裝修項目一覽表》和施工圖紙，具有同等法律效力。
3、其它未盡事宜雙方可另行協(xié)商。
甲 方：
地 址：
簽 字(蓋章)：
乙 方：______
地 址：______
簽 字(蓋章)：
工程施工合同6
甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)
甲方電站水利工程總長2800，兩單項工程須在________年底前竣工�，F(xiàn)乙方自愿帶隊來要求施工，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，簽訂以下合同條款。
一、乙方限包水溝工程長500，包砌護墻500。
二、水溝單價按每米伍拾元計，砌護墻按每立方陸拾元計。
三、乙方施工水溝、砌墻伍XX竣工后續(xù)包。
四、甲方為工程負責供水泥、石粉、片石、角子板、水、電、攪拌機、人力車等到位，供給乙方棚布由乙方搭棚。
五、結算方式：包伍XX竣工后百分之百結賬付款清楚，期間甲方隨時付給乙方生活費用，結賬時甲方如數(shù)扣回。
六、乙方自備磚刀、敏刀、小錘、棉被及日常用品菜鍋、飯鍋、碗筷，車費40元，5天生活費60元，每人從家自帶大米20斤，乙方施工五天后甲方付給生活費。
七、施工規(guī)格要求：
1、乙方施工時，應先砌護坡墻高1.4，平面寬50公分;
2、隨后架角子板、兩邊高1.4，溝口寬1.7，溝底1.4，實際便是溝底窄、溝口寬三面光水溝，如圖樣凹，總之，施工時以甲方技術員現(xiàn)場指導為準，乙方任何人必須服從甲方的安排指導。
八、上述兩單項工程乙方完工時，經(jīng)工程指揮部驗收合格后，次日結賬付款。
九、乙方施工期間，晚上或雨天一律嚴禁打牌、賭博、喝酒、打架斗毆、內(nèi)外偷搶行為。如發(fā)生類事情況，造成經(jīng)濟損失的'，由乙方發(fā)生的個人負責其后果，甲方概不負責任。
十、本合同條款未盡事宜，在施工中如發(fā)現(xiàn)與合同條款相抵觸的，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，并取得雙方同意后進行合同條款的增減、修改，補充合同條款與原合同條款有同等的法律效力。
十
一、本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效，受法律保護。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指揮部持一份。
十
二、乙方在施工中，一定搞好安全生產(chǎn)第一，如發(fā)生意外傷亡事故的，由乙方自理，甲方概不負責任。
甲方代表簽字如下：
乙方代表簽字如下：________年____月____日：
工程施工合同7
發(fā)包人（全稱）：________（簡稱甲方）
承包人（全稱）：________（簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就________工程施工及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：________。
2、工程承包范圍：
二、合同工期：
計劃開工日期：____年____月____日。工期總日歷天數(shù)：________天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為：人民幣________（大寫）（________元）；
2、合同價格形式：固定價+變更簽證
五、結算及付款方式：
1、發(fā)包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應的工程維修責任。
3、發(fā)包人和承包人通過協(xié)商形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
六、違約責任及處理方式
1、發(fā)包方的責任：
1）周邊施工環(huán)境及現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作由甲方負責，由此造成的窩工等問題工期順延。
2）工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的'質(zhì)量或其他問題，由發(fā)包方承擔責任。
2、承包方的責任：
1）工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，承包方負責無償修理或返工。
2）采取可靠的安全防護措施，消除事故隱患，杜絕傷亡事故發(fā)生，若因乙方原因出現(xiàn)安全事故，造成的損失由乙方負責。
3）乙方嚴格遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定、規(guī)范，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受甲方監(jiān)督檢查。
3、發(fā)生爭議時，雙方請當?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院裁決。
七、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
八、合同生效
本合同自簽字、蓋章之日起生效。
九、附則
1、本合同一式陸份，其中發(fā)包方叁份，承包方叁份。
2、本合同自雙方簽字后生效，全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同8
甲方（以下簡稱甲方）：________
乙方（以下簡稱乙方）：________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就甲方停車場交通安全設施工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同，以共同遵守。
一、工程概況
1、工程地點：________。
2、工程內(nèi)容：停車場交通安全設施工程。
3、承包方式：包工包料。
二、工程造價及工程付款方式
1、本工程預算總造價為：叁佰陸拾萬元整。工程預算總造價包括采購、制作、安裝、稅金等費用。（如工程量增加，另行簽訂補充協(xié)議，工程結算時單價不變，以實際工程量為準）
2、本協(xié)議簽訂，現(xiàn)場具備施工工作面后，甲方書面通知乙方進場施工，甲方應于施工進場前，支付人民幣陸拾萬元給乙方作為預付款，工程完工驗收合格乙方向甲方開具全額的工程款發(fā)票后5天內(nèi)甲方一次性付清余款給乙方。
三、技術質(zhì)量要求
1、按設計圖紙進行施工。
2、交通標志制作安裝、交通標線施劃符合中華人民共和國國家標準GB5768—20《道路交通標志和標線》的要求。
四、工期
1、乙方須在收到甲方的工程預付款后10天內(nèi)進場開始施工，進場后90天內(nèi)完成所有施工（如因甲方原因造成的不能按時完工，工期順延，順延時間不能超一個月，超過此期限的每逾期一天應支付工程預算總造價款0。2%的違約金給乙方）。
五、甲方責任
1、負責與有關部門溝通好本項目的方案。
2、負責組織工程量現(xiàn)場確認工作。
3、貨物的使用與保管在驗收合格移交甲方后由甲方自行負責，但甲乙雙方應做好相應的移交書面手續(xù)。
4、負責按時支付工程款。（如未能按時付款，在寬限期內(nèi)經(jīng)催促仍未付款的，乙方有權拆除并回收所提供產(chǎn)品，不予退還預付款，且因此給乙方造成的其它經(jīng)濟損失由甲方負責賠償。）
六、乙方責任
1、乙方對甲方負責，按時保質(zhì)保量完成本項目。
2、本協(xié)議中，項目施工的安全防范所需的施工安全設施由乙方自行負責并對整個工程的施工安全負責。
3、乙方應在本協(xié)議約定時間內(nèi)完成所有施工，否則每延期一天應支付甲方已付工程款0.2%的違約金。
4、如工程的施工需要總包方進行配合的，甲方協(xié)助乙方進行協(xié)調(diào)，相關的.費用乙方自行承擔。
七、合同爭議的解決方式
1、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事雙方協(xié)商解決，也可由相關主管部門調(diào)解、協(xié)商，調(diào)解不成的，可以向當?shù)刂俨貌块T請求仲裁。
八、其它
1、本合同以人民幣計價。
2、本合同一式二份，雙主各執(zhí)一份，自雙方蓋章及簽約代表簽字之日起生效，合同履約完畢后自動失效。
九、未盡事宜
1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2、本合同未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
工程施工合同9
發(fā)包方（以下簡稱“甲方”）：
聯(lián)系方式：
法定代表人：
承包方（以下簡稱“乙方”）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
依照《_____》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條?工程概況
1．1工程地點及面積：
地點：_____________。
面積：______________平方米。
1．2工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
（1）乙方包工、包全部材料；
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
開工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3．1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份；
3．2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）；
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務
4．1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4．3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系；
4．4禁止拆動室內(nèi)承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；根據(jù)有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
4．5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4．6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。
第五條?乙方義務
5．1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
5．3嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；
5．5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場；
5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條?工程變更
6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7．1由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔；
7．2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提；
7．3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據(jù)實際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條?工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
�。�2）不可抗力；
（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的'，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條?質(zhì)量標準
9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收：
�。�1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》；
（2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》；
�。�3）其它驗收標準：_______________________________。
9．2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：
�。�1）可向______市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解；
�。�2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十條?工程驗收和保修
10．1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
�。�3）竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
10．2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額：
第一次合同簽訂之日；
第二次隱蔽工程驗收后_____日內(nèi)；
第三次竣工驗收合格后_____日內(nèi)。
（3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11．3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條?違約責任
12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：
�。�1）向_____________________委員會申請_____；
�。�2）向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規(guī)定
14．1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內(nèi)）；
14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
14．4施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午_________點_________分至_________點_________分；
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條?附則
15．1本合同簽訂后工程不得轉包；
15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；
甲方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
工程施工合同10
合同編號：___________
簽約時間：__________________________________
發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工事項協(xié)商一致，訂立本施工合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：________________________。
2、工程地址：________________________。
3、工程內(nèi)容：________________________。
4、工程做法：________________________。
5、承包范圍：________________________。
6、承包方式：乙方包工包料。
7、進場材料：________________________。
8、工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
9、工程質(zhì)量：________________________。
第二條合同價款、付款方式及結算
1、合同單價：________________________。
2、合同總價款：______________________。
3、付款方式及期限：__________________。
4、計算原則：________________________。
第三條甲方責任
1、甲方根據(jù)合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
2、甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監(jiān)督檢查乙方施工進度的質(zhì)量，組織對工程的竣工驗收。
3、開工前天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
4、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
5、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。
6、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應應審批手續(xù)。
7、開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現(xiàn)損壞由乙方負責。
8、協(xié)調(diào)處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第四條乙方責任
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安排操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。
7、做好現(xiàn)場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現(xiàn)場管理制度執(zhí)行。
第五條關于工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、甲方未按合同規(guī)定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。
3、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
5、因設計變更或非乙方原因造成的'停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。
第六條工程驗收
1、在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收；
�。�1）材料驗收；
�。�2）隱蔽工程驗收；
（3）竣工驗收；
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。如甲方在接到驗收通知單的24小時內(nèi)不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。
3、對工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。
4、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；
5、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現(xiàn)場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔；
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為年。
第七條違約責任。
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0、1%支付滯納金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元計算，向甲方支付違約金。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應在7日內(nèi)通知另一方，并在14日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行У姆勺C明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。
第九條爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。
第十條補充條款：___________________________________。
甲方(蓋章)：____________________乙方(蓋章)：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
經(jīng)營地址：______________________經(jīng)營地址：______________________
委托代理人（簽字）：____________委托代理人（簽字）：____________
電話：__________________________電話：__________________________
傳真：__________________________傳真：__________________________
開戶銀行：______________________開戶銀行：______________________
日期：__________年______月____日日期：__________年______月____日
工程施工合同11
發(fā)包人：（全稱）________________
承包人：（全稱）________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1.工程名稱：_______________________________________
2.工程地點：_______________________________________
3.工程承包范圍
承包范圍：___________________________________________________________________
4.計劃工期
計劃開工日期：________年________月________日
計劃竣工日期：________年________月________日
計劃工期總日歷天數(shù)________天。
5.質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：________________________
6.計價方式與簽約合同價格
本合同采用計價方式為________________
金額：________萬元人民幣
________（小寫）
7.組成合同的文件
7.1組成本合同的文件包括：
�。�1）合同協(xié)議書及合同附件;
（2）中標通知書（如果有）;
�。�3）投標函及投標函附錄（如果有）;
�。�4）專用合同條款;
（5）通用合同條款;
�。�6）技術標準和要求;
（7）圖紙;
�。�8）已標價工程量清單（如果有）;
�。�9）其他合同文件。
7.2雙方有關工程的變更等書面文件視為本合同的組成部分。
8.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
9.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
10.合同生效
10.1合同訂立時間：______年______月______日
10.2合同訂立地點：________________________
10.3本合同雙方約定________________后生效。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
郵政編碼：郵政編碼：
經(jīng)雙方遵照公平、自愿、誠信的'原則下達成以下協(xié)議：甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍：
1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。
2、在施工用電方面，乙方負責電線、電表，施工水電費。甲方負責拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付貳萬元整(￥：20xx0元)，地圈梁灌起付叁萬元整(￥：30000元)，到20xx年4月份付壹拾萬元整(￥：100000元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過兩年付清。
三、工期
開工時間：20xx年11月23日
完工時間：20xx年3月底(雨季前)
四、在施工中，雙方各盡其責，保質(zhì)保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同12
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的` ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同13
建設單位：_______________(以下簡稱甲方)
施工單位：_______________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就有關事項協(xié)商一致，訂立本合同書。共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱：_______________
工程地點：_______________
二、工程承包范圍
根據(jù)工程建設需要，甲方委托乙方全面負責_____企業(yè)展廳的建設施工，以實際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門窗等全部)。工程鋼結構為主，墻面填空氣磚，內(nèi)外粉刷，正面玻璃幕墻。
三、工程承包方式：在甲方監(jiān)理的統(tǒng)一監(jiān)理和協(xié)調(diào)下，乙方包工包料，保證質(zhì)量，保證工期，保證安全，保證文明施工及保證資質(zhì)合格(資料確保甲方能通過質(zhì)量驗收)，不得分包，轉包。
四、合同工期：
乙方將在簽訂本合同之日起_____個日歷天內(nèi)完成鋼結構工程施工�？⒐と掌跒開________年______月___日。
五、質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量要求標準為：合格。
為此甲方要求乙方所有建筑構建必須使用標準材，總體工程符合建筑國家標準。并應能通過相關質(zhì)檢部門驗收。
六、合同價款
工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發(fā)票及相應產(chǎn)生的'各種不可預見費等有關費用(如無重大設計變更，總價不得調(diào)整;如有重大設計變更，總價______%以外可協(xié)商調(diào)整)本工程固定合同總價為______萬元整(即：______人民幣)
(1)以本工程設計圖紙做為本合同附件。
(2)如有重大變更雙方以簽字為結算依據(jù)。
七、付款方式
本合同簽訂后，土建完成______周內(nèi)付工程預付款萬元(總造價的______%)。鋼柱、鋼梁進場后______周內(nèi)付工程款______萬元(總造價的______%)。墻面粉刷完成______周內(nèi)付工程款______萬元(總造價的______%)。工程完工后______周內(nèi)付工程款______萬元(總造價的______%)。工程驗收合格后______周內(nèi)付工程款______萬元(總造價的______%)剩余______%做為質(zhì)保金，即______萬元，______年后未出現(xiàn)質(zhì)量問題時付清余款。
八、乙方按照合同約定進行施工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。工程交工后______年內(nèi)非因甲方人為造成的鋼結構工程質(zhì)量問題，乙方負責免費維修;______年內(nèi)乙方對所建工程的防水免費維修(人力無法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務，只收取成本費并負責甲方工程的改造。
九、甲方向乙方按照合同約定的期限和方式支付費用
十、乙方向甲方，將全面履行合同的內(nèi)容，如不能按期竣工，將自愿按_____%元每天向甲方承擔違約責任。如質(zhì)量達不到要求，將自愿按______元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還，上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質(zhì)量問題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派______，乙方指派______為現(xiàn)場施工負責人，協(xié)調(diào)解決施工中有關問題。
十二、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)有關規(guī)定，確保安全施工，施工中發(fā)生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買工人工傷意外險。
十三、本合同解釋權由甲方負責，未盡事宜，可協(xié)商解決，如發(fā)生爭議，可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。
十三、合同生效
合同訂立時間：_________年______月___日
合同訂立地點：_______________
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包方(甲方)：_______________承包方(乙方)_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
______年______月_______日 ______年______月_______日
工程施工合同14
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
身份證號：
甲、乙雙方經(jīng)好友洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行公司后花園排水施工，路面維修及墳地清理。甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本協(xié)議（包括附件和所有補充協(xié)議），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱：園區(qū)基建工程
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：后花園廟山、改建洗手臺、小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車場改建
4、承包方式：后花園廟山、改建洗手臺；小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車場改建承包。
5、工程期限：30天
施工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。
第二條：工程價款
第三條：質(zhì)量要求：保質(zhì)期1年。
1、按照國家相關法律法規(guī)安全施工要求施工。
2、凡由甲方自行采購的材料，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負，施工質(zhì)量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方經(jīng)確認后，增加的.費用應另簽訂補充協(xié)議。
4、施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
5、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
6、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
7、乙方按照甲方要求完成工程改造，驗收不合格的情況下，不予支付工程款項。
8、乙方按照協(xié)議期限按期完工，如超過竣工時間，每日扣除工程款300元。
9、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第四條：付款方式
工程項目結束并甲方驗收合格，由乙方提供工程費用的普通增值稅發(fā)票后，予以支付全款給乙方。
第五條：工程工期
1、由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
2、在施工中，因工程質(zhì)量問題，雙方意見不一而造成的停工，工期應作相應順延。
第六條：工程驗收
乙方通知甲方進行竣工驗收后，甲方應在30天內(nèi)驗收，工程驗收完成后30天時間內(nèi)保證工程項目中位置不脫落、開裂等（人為原因造成除外）。如驗收不合格，已方應負責無償返工。
第七條：違約責任
協(xié)議生效后，在協(xié)議履行期間，擅自解除協(xié)議方，應按工程總造價的5%作為違約金給對方，因擅自解除協(xié)議，使對方造成的實際損失超過違約金的，應照實賠償。如因甲方原因影響乙方施工耽誤工期的應按工程總造價的5%作為違約金給乙方。
第八條：爭議解決
1、本協(xié)議履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，若協(xié)商、調(diào)解解決不一致時，可以按照本協(xié)議約定向人民法院提起訴訟。
第九條：協(xié)議生效
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
3、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4、協(xié)議履行完后自動終止。
甲方（業(yè)主）：乙方：
簽字代表：簽字代表：
簽約日期：________年________月________日
簽約日期：________年________月________日
工程施工合同15
業(yè)主（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠信的
基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行施工工程達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、預定開工日期：___年___月___日
第二條：施工范圍
1、施工范圍：
回填種植土按現(xiàn)場實際發(fā)生工程量結算，由雙方代表簽證認可，但單價不允
許超過甲方認可的預算單價的限額。
第三條：施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式進行施工。
第四條：工期
1、工期自預定開工日期之日起至乙方竣工并通過合同約定的全部驗收之日止，預計天（包括法定假日），不計乙方
通知甲方驗收后等待甲方驗收的時間。
2、如遇下列情況，乙方須在發(fā)生簽證事由2日內(nèi)書面通知甲方，并經(jīng)甲乙
雙方代表簽證，工期相應順延，否則視為乙方放棄簽證的權利，工程不予順延。
�。�1）因甲方原因影響工程施工進度，如未按時交出場地，接通水電、甲方變更設計等。
�。�2）不可抗力因素。
第五條：工程質(zhì)量及驗收標準
1、工程質(zhì)量必須達到合格（驗收標準按業(yè)主設計要求及行業(yè)規(guī)范執(zhí)行），因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提
請驗收的，本工程不能評定為合格。
2、乙方提供的苗木必須事先控制質(zhì)量，苗木規(guī)格嚴格按照設計要求進行選擇，苗木種植質(zhì)量必須嚴格按照綠化種植
規(guī)范。
3、苗木成活率達到100%。
4、工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收。雙方現(xiàn)場檢查工程質(zhì)量，質(zhì)量合格，即由甲方簽收。
第六條：工程價款及結算、付款方式
1、工程預算總價款為人民幣元（大寫元）。
2、結算方式：
�。�1）甲方應在預定開工日期前個工作日內(nèi)，向乙方預付工程預算總價款的30%；
（2）甲方應在乙方材料、工人進場以及提交開工報告后個工作日內(nèi)向乙方支付工程預算總價款的30%；
�。�3）甲乙雙方辦理竣工驗收和結算手續(xù)后的個工作日內(nèi)，甲方向乙方加付至工程結算總款額的90%。
（4）工程結算總款額的10%作為工程質(zhì)量保證金及保養(yǎng)金，甲方應在保養(yǎng)期期滿后個工作日內(nèi)會同乙方現(xiàn)場復
檢并辦理保養(yǎng)終結手續(xù)，甲方按合同約定扣除保養(yǎng)期間應由乙方支付的各類款項和違約金后向乙方結清。
�。�5）以上付款的方式均以支付。
第七條：保養(yǎng)期
1、苗木保養(yǎng)期為個月，從本工程施工完成合同約定的全部驗收之日起計。
2、保養(yǎng)期內(nèi)，凡因乙方施工造成的質(zhì)量問題，乙方接甲方通知之日起日內(nèi)，應無條件予以保養(yǎng)，苗木不成活的應及
時更換。否則，甲方有權另派施工隊伍施工、保養(yǎng)，一切費用在保養(yǎng)金內(nèi)扣除，超過保養(yǎng)金的.部分，甲方有權
向乙方追償。
第八條：雙方義務
1、甲方義務
�。�1）委派現(xiàn)場代表負責對工程建設進行全面管理。
�。�2）向乙方提供施工場地，保證運輸?shù)缆窌惩�，同時提供施工用水、用電（水電費由方承擔）。
�。�3）提供本項目施工圖紙，負責組織圖紙會審和設計交底。
（4）甲方在收到乙方所提交的竣工結算書及完整的竣工結算資料后，應在兩周內(nèi)通知乙方核對工程價款并于
竣工驗收后的兩個月內(nèi)完成結算。
2、乙方義務
�。�1）委派現(xiàn)場代表負責對施工其間的全面管理。
�。�2）根據(jù)甲方確認的施工圖紙，按照本合同約定完成承包范圍內(nèi)的施工工作。
�。�3）按相關安全法規(guī)進行安全施工，遵守甲方施工現(xiàn)場管理的有關規(guī)定，承擔在施工過程中的放火、防盜、防
止事故發(fā)生等安全責任。若出現(xiàn)安全問題，責任由乙方自行承擔。
（4）工程交付甲方前，應負責已完工工程的保護工作，在此期間發(fā)生損壞的，由乙方自費予以修復并按合同約
定交付甲方，由此造成工期延誤，按違約責任中的逾期完工條款處理。
�。�5）乙方應確保工程質(zhì)量達到驗收標準。
�。�6）乙方應在工程竣工驗收后兩周內(nèi)向甲方提交竣工結算書及完整的竣工結算資料，并在收到甲方發(fā)出的核對
工程價款通知之日起內(nèi)與甲方核對工程價款，與竣工驗收后的兩個月內(nèi)完成結算。
第九條：違約責任
1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的，竣工日期應予以順延。
2、甲方未能按本合同約定進行竣工驗收的，由甲方承擔工程保管及風險責任。
3、甲方逾期付款的，導致施工無法進行，乙方可停止施工。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準，由乙方承擔相應的責任。
5、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續(xù)停工兩個工作日以上的，甲
方解除合同，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。
6、乙方應向甲方支付的違約金，甲方在應付未付款中扣除，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追
償。
第十條：轉讓條款
未經(jīng)合同雙方共同書面同意，任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合同項下的權利和義務。
第十一條：合同終止
1、因解除而終止
�。�1）由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認為本合同已無必要繼續(xù)履行或乙方在收到甲
方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權向乙方發(fā)出解除本合同的書面通知，該通知自送達
乙方時生效，乙方應按本合同約定承擔違約責任，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追償。
�。�2）由于甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方認為本
合同已無必要繼續(xù)履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則乙方有權向甲方發(fā)出
解除本合同的書面通知，該通知自送達甲方時生效，甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項，并按本合
同約定承擔違約責任。
�。�3）合同一方依本合同約定行使解除權的，合同自解除通知送達之日起終止。
�。�4）合同終止后，不妨礙一方向違約方追究違約責任。
2、有下列情形之一的，合同權利義務終止：
�。�1）本合同按約定履行完畢；
�。�2）本合同經(jīng)各方協(xié)商一致而終止；
�。�3）本合同因一方出現(xiàn)本條第1款的違約情況（包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行為），另一方發(fā)出解除
合同的通知；
�。�4）法律法規(guī)規(guī)定終止的其他情形。
第十二條：適用法律條款
本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規(guī)定。
第十三條：爭議的解決
凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能既解決，任
何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第十四條：其他
1、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方友好協(xié)商，另簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3、合同及其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章之日起生效，并在保養(yǎng)期界滿，接清余款之日起自行終止。
4、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
�。ɑ蚴跈嗪灱s人）：（或授權簽約人）：
日期：日期：
投訴監(jiān)督電話：投訴監(jiān)督電話：
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同05-09
工程施工合同06-28
景觀工程施工合同08-08
建造工程施工合同08-10
詳細的工程施工合同08-02
工程施工勞務合同11-25
金融工程施工合同10-15
抹灰工程施工合同09-15
庭院工程施工合同09-09
裝修工程施工合同02-16