建筑工程施工合同
隨著法律觀念的日漸普及，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編精心整理的建筑工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_____________________
承包方（以下簡稱乙方）：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
（一）工程名稱：_____________________
�。ǘ┕こ痰攸c：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準
5.1質(zhì)量標(biāo)準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準。
5.2使用標(biāo)準、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（_______，《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設(shè)工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準》及工程消耗標(biāo)準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_______%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的_______%，工程保修金留結(jié)算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
代表人：___________________
代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日